Договоры о выполнении работ

ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Договор

на выполнение работ

№ _____

г. __________ «___» ______________ ______ г.

_____________________________________ в лице директора ___________________, действующего на основании Устава, (далее именуется «Исполнитель»), с одной стороны, и _________________________________ в лице ______________________, действующего на основании Устава, (далее именуется «Заказчик»), с другой стороны, в дальнейшем вместе именуются «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор о предоставлении услуг (далее именуется «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, Исполнитель обязуется по заданию Заказчика на условиях настоящего Договора выполнить работы, предусмотренные п. 2.1. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

2. Сведения о работах, выполняемых Исполнителем

2.1. Исполнитель выполняет следующие работы:

2.2. Перечень видов работ и их стоимость определяются в Приложении №1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.

2.3. Качество работ, выполненных Исполнителем, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого характера на момент передачи их Заказчику.

3. Срок выполнения работ

3.1.Виконавець обязуется выполнить работы в срок ________ дней с даты получения предоплаты от Заказчика в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора. Моментом предоплаты является дата зачисления средств от Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

3.2. Исполнитель вправе досрочно выполнить работы по настоящему Договору.

4. Гарантия

4.1. Гарантийный срок по настоящему Договору составляет ____ месяца с момента передачи выполненных работ Заказчику.

4.2. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Акта выполненных работ, подтверждающий факт принятия выполненных работ Заказчиком.

4.3. Устранение скрытых недостатков, или недостатков которые не могли быть замечены Заказчиком при обычном приеме выполненных работ, и были обнаружены после составления Акта выполненных работ, гарантируется Исполнителем в течение ____ месяцев со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ.

4.4. Исполнитель не позднее 12:00 по получении информации о выявленных скрытых недостатках сообщает Заказчика о дате прибытия своего представителя для согласования вопросов, связанных с их устранением силами и за счет Исполнителя.

5. Цена и условия оплаты труда.

5.1. Стоимость выполнения работ определяется согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.

5.2. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ______________ (_____________________________________________) рублей.

5.3. Сроки оплаты:

— первую часть стоимости работ Заказчик платит в течение ____ рабочих дней с момента подписания настоящего Договора в виде предоплаты в размере _____________ (__________________________________) рублей путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя. Датой осуществления подписки является дата поступления соответствующих средств на расчетный счет Исполнителя.

— вторую часть стоимости работ Заказчик платит в течение трех дней с момента подписания акта приема-передачи работ путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя.

Сдача работ Исполнителем и приемки их результатов Заказчиком оформляется Актом приема-передачи выполненных работ, который подписывается уполномоченными представителями Сторон в течение 3 (трех) рабочих дней после фактического завершения работ.

5.5. Подписание Акта приема-передачи представителем Заказчика является подтверждением отсутствия претензий к Исполнителю с его стороны.

6. Права и обязанности Сторон

6.1.Виконавець обязан:

6.1.1. по письменному заданию Заказчика лично предоставлять последнему определенные настоящим Договором работы в срок ___ рабочих дней с даты получения предоплаты;

6.1.2. обеспечивать качество выполненных работ в соответствии с требованиями, которые согласованы Исполнителем с Заказчиком или согласно требованиям, которым такие работы обычно должны отвечать;

6.1.3. При невозможности в предусмотренный настоящим Договором срок выполнить работы, немедленно сообщить об этом Заказчика в письменной форме с обоснованием невозможности выполнить такие работы в срок, предусмотренный настоящим Договором.

6.2. Исполнитель имеет право:

6.2.1. получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Договору;

6.2.2. получить за выполненную работу оплату в размерах и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. принять работу, выполненную в соответствии с настоящим Договором, осмотреть ее и в случае выявления допущенных в работе отступлений от условий Договора или других недостатков немедленно заявить о них Исполнителю.

6.3.2. способствовать Исполнителю в выполнении работы в случаях, в объеме и в порядке, установленных настоящим Договором.

6.3.3. обеспечивать Исполнителя информацией, необходимой для выполнения работ.

6.4. Заказчик имеет право:

6.4.1. отказаться от принятия результатов выполненных работ, если эти работы не соответствуют условиям договора, и требовать от Исполнителя возмещения убытков, если они возникли вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

7. Ответственность Сторон за нарушение Договора

7.1. В случае нарушения обязательств, возникающих из настоящего Договора (далее именуется «нарушение Договора»), виновная сторона несет ответственность, определенную настоящим Договором и (или) действующим в Украине законодательством.

7.2. Нарушением Договора является его невыполнение или ненадлежащее выполнение, то есть выполнение с нарушением условий, определенных содержанием настоящего Договора.

7.3. Сторона не несет ответственности за нарушение Договора, если оно произошло не по его вине (умысла или неосторожности).

7.4.Сторона считается невиновным и не несет ответственности за нарушение Договора, если она докажет, что приняла все зависящие от нее меры для надлежащего исполнения настоящего Договора.

7.5. В случае нарушения срока выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% за каждый день просрочки, но не более двойной ставки НБУ.

7.6. В случае нарушения сроков перечисления средств за выполненные работы Заказчик оплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более двойной ставки НБУ.

8. Форс — мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно являются следствием непреодолимой силы (пожара, наводнения, землетрясения, стихийного бедствия, военных действий и других обстоятельств непреодолимой силы), и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора, то выполнение продолжается соответственно на срок, в течение которого действовали эти обстоятельства.

8.2. Если форс — мажорные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае Договор считается прекращенным в случае достижения сторонами согласия о правовых последствиях по всем условиях настоящего Договора.

8.3. Сторона, которая не может выполнить обязательства по настоящему Договору, должна письменно не позднее пяти дней уведомить другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстановки, прекращение выполнения своих обязательств по проекту урегулирования взаимных обязательств.

8.4. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено необходимыми документами Торгово-промышленной палаты или иного уполномоченного органа Украины.

8.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении форс — мажорных обстоятельств лишает Сторону права на них ссылаться.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, решаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. Если соответствующий спор невозможно решить путем переговоров, он решается в судебном порядке по установленной подведомственностью и подсудностью такого спора в соответствии с действующим законодательством Украины.

10. Действие договора

10.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и скрепления печатями Сторон.

10.2. Срок действия настоящего Договора начинает свой ход в момент, определенный в п.10.1 настоящего Договора и заканчивается в момент выполнения всех обязательств Сторонами.

Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает любую из сторон от ответственности за его нарушение, которое имело место во время действия настоящего Договора.

10.3. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором или действующим в Украине законодательством, изменения в настоящий Договор могут быть внесены только по договоренности Сторон, которая оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

10.4. Изменения в настоящий Договор вступают в силу с момента надлежащего оформления Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, если иное не установлено в настоящем Договоре. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором или действующим в Украине законодательством, настоящий Договор может быть расторгнут только по договоренности Сторон, которая оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

10.5. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента надлежащего оформления Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, если иное не установлено в самом дополнительном соглашении, настоящем Договоре или в действующем в Украине законодательстве.

11. Другие условия

11.1. Все правоотношения, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, в том числе связанные с действительностью, заключением, исполнением, изменением и прекращением настоящего Договора, толкованием его условий, определением последствий недействительности или нарушения Договора, регламентируются настоящим Договором и соответствующими нормами действующего в Украине законодательства, а также применимыми к таким правоотношениям обычаями делового оборота на основании принципов добросовестности, разумности и справедливости.

11.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры по нему, переписка предварительные договоры, протоколы о намерениях и любые другие устные или письменные договоренности Сторон по вопросам, так или иное касаются этого Договора, теряют юридическую силу, но могут учитываться при толковании условий настоящего Договора.

11.3. Сторона несет полную ответственность за правильность указанных ею в настоящем Договоре реквизитов и обязуется своевременно в письменной форме сообщать другую Сторону об их изменении, а в случае несообщения несет риск наступления связанных с ним неблагоприятных последствий.

11.4. Уступка права требования и (или) перевода долга по этому Договору одной из Сторон к третьим лицам допускается включая при условии письменного согласования этого с другой Стороной.

11.5. Дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу в случае, если они вызваны в письменной форме, подписаны Сторонами и скреплены их печатями.

11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу и могут приниматься во внимание исключительно при условии, что они в каждом отдельном случае датированы, удостоверенные подписями Сторон и скреплены их печатями.

11.7. Настоящий Договор составлен при полном понимании Сторонами его условий и терминологии на украинском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

12. Местонахождение и реквизиты Сторон

ТЕМА 5. Понятие, особенности, классификация коммерческих договоров. Порядок заключения и исполнения

12345Следующая ⇒

Вся система гражданско-правовых договоров отражена во 2части ГК и строится по экономико-юридической направленности. Их 5 групп:

Первая группа: отчуждательные договоры – общая направленность – безвозвратная смена собственника. Типы: а) купля-продажа, б) мена, в) дарение, г) рента.

Вторая группа: договоры, направленные на предоставление имущества во временное владение и пользование – а) аренда, б) договор безвозмездного пользования, в) договор найма жилого помещения

Внутри типа законом могут различаться виды договоров. Например, внутри купли-продажи различаются 7 видов договоров. Каждому виду соответствует параграф. У каждого вида есть свои видовые особенности, но у всех видов есть общие типовые характеристики договорного типа купля-продажа. Внутри вида может различаться разновидность, она рубрицируется в подпараграфах.

Третья группа: договоры, направленные на временное владение и пользование.

Четвертая группа: договоры, направленные на выполнение работ

Подряд

НИОКР

Новый ГК добавляет договоры, связанные с инновационной деятельностью

Пятая группа: договоры, направленные на возмездное оказание услуг. В узком смысле – только 39 глава ГК.

В эту большую группу входит глава 39 , перевозка (40), экспедиционные услуги, заемно-кредитные услуги, финансирование под уступку денежного требования, банковский вклад, банковские услуги, 45-46, услуги по хранению (47), по страхованию (48), поручение (49), комиссионные услуги (51), агентирование (52), доверительное управление (53), коммерческая концессия (54).

Шестая группа: Закон об электроэнергетике – посмотреть, там много договоров.

Договоры, направленные на осуществление совместной деятельности: договор простого товарищества, договор о создании АО, договор об учреждении ООО и с 1 июля 2012 – соглашение об управлении хозяйственным партнерством.

Договор аренды под офис, договор поставки – написать к зачету.

ГК РФ устанавливает общую гражданско-правовую природу отношений с участием предпринимателей, но наличие и закрепление особенностей предпринимательской деятельности позволяет говорить об их специальном режиме: из 1109 статей особенностям предпринимательской деятельности посвящены 262 статьи. На сегодняшний день в юридической литературе выделена группа критериев, позволяющих определить коммерческие сделки как имеющие специальный режим:

— связь с предпринимательской деятельностью;

— наличие специального субъекта – предпринимателя, действующего в сфере предпринимательской деятельности в соответствующей организационно-правовой форме.

Ответственность за недостатки работ в отношении вреда здоровью «непредприниматель» несет как предприниматель.

С этой точки зрения коммерческие договоры должны быть договорами которые всегда направлены на удовлетворение экономических потребностей предпринимателя, такая сделка должна быть возмездной, и хотя бы с одной стороны должен быть специальный субъект-предприниматель.

Первая группа – сделки, в которых с обеих сторон всегда выступают коммерсанты: поставка товаров, поставка для государственных нужд, контрактация, аренда предприятий, финансовая аренда (лизинг), подрядные работы для государственных нужд, финансирование под уступку денежного требования, договор банковского счета, коммерческая концессия и простое товарищество.

Вторая группа – с одной стороны должен выступать коммерсант: розничная купля-продажа, энергоснабжение, прокат, бытовой прокат, строительный подряд, возмездное оказание услуг, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, перевозка, кредитный договор, транспортная экспедиция, банковский вклад, хранение на товарном складе, страхование и агентирование.

Цели прибыли или предпринимательские цели.

Пленум ВАС 1997 : под целями, не связанными с личным использованием следует понимать в том числе приобретение покупателем для обеспечения его деятельности в качестве организации оргтехники, офисной мебели, транспортных средств, материалов для ремонтных работ (п.5 Постановления Пленума ВАС РФ №18 от 22.10.1997 года). Договор является средством регулирования товарно-денежных связей. Договор используется для определения общей бизнес-политики.

Учитывая, что коммерческие договоры имеют ГП характер, их исполнение также подчиняется общим принципам исполнения ГП обязательств.

Прежде всего, договорные отношения должны отвечать принципу неизменности договора (установлен ст.450 ГК), нельзя в одностороннем порядке изменять или прекращать договор. Это означает, что ни одна сторона не может в одностороннем порядке расторгнуть договор, если иное не предусмотрено другими законами или договором. Расторгнуть можно только действующий договор. Можно расторгнуть в случаях, установленных кодексом по инициативе сторон по решению суда. Только в случаях, при существенном нарушении договора другой стороной или в иных случаях, предусмотренных кодексом, другими законами или договором. ГК содержит такие основания для одностороннего отказа для договора возмездного оказания услуг, строительного подряда, бытового подряда, в договоре поручения для обеих сторон.

Тип: договор подряда

Предмет обязательства: сторона обязуется выполнить по заданию другой стороны определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Стороны: подрядчик / заказчик — любые лица. Возможна множественность на стороне первого, а также привлечение субподрядчика.

Объект: работа+результат — изготовление вещи, переработка (обработка) вещи, выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. Право выбора способа выполнения у заказчика (иное в договоре).

Существенные условия: предмет (наименование и количество), срок + те, на которых настаивает сторона (цена или способ ее определения, способ передачи имущества, порядок расчетов и др.).

Для подрядных работ для гос.нужд — объем и стоимость работы, сроки начала и окончания, размер и порядок оплаты, способы обеспечения исп.

Правовая природа: консенсуальный, двусторонний, возмездный.

Источник регулирования: Главы 37 ГК РФ (общие и особенные положения) + специальные нормы + общие положения Гл. 30 (о качестве и гарантийном сроке) + общие положения об обязательствах и договорах + обычаи делового оборота. Особенные положения регулируют отдельные виды договора. Специальные нормы:

— отношения по договору бытового подряда регулируются законодательством о защите прав потребителей,

— проектно-изыскательские и строительные работы во многом регламентируются нормами Градостроительного кодекса РФ,

— подрядные работы, финансируемые за счет средств бюджета, подпадают под действие законодательства о государственных закупках.

Виды договора:

1) бытовой подряд: цель — личное потребление; стороны обязательно предприниматель (именно по данному виду деятельности) и гражданин; право заказчика на отказ от договора (договор не может содержать иное); информация должна предоставляться до заключения договора; повторное безвозмездное выполнение работы как обязанность (а не право).

2) строительный подряд: объект — здание, сооружение; лицензирование подрядчика + получение разрешения;

3) подряд на выполнение проектных и изыскательских работ: подрядчик только лицензированный, заказчик любой; объект — результат+подготовка тех.документации+ее согласование;

4) подрядные работы для государственных нужд: цель, форма — гос.контракт, заказчик — гос.орган, подрядчик — лицензированный предприниматель.

Кроме того, в нашем законодательстве не описывается договор на проведение маркетинговых исследований, но по содержанию он наиболее близок к подряду на выполнение проектных и изыскательских работ.

Главная → Курсовые → Курсовые по гражданскому праву

План курсовой работы

Введение.

1. Теоретические особенности договоров о выполнении работ.

  • 1.1. Понятие и сущность договоров о выполнении работ.
  • 1.2. Классификация договоров о выполнении работ.
  • 1.3.

    Существенные условия договора о выполнении работ.

2. Практические аспекты применения договоров о выполнении работ.

  • 2.1. Характеристика договора подряда.
  • 2.2. Договор строительного подряда как специальный вид договоров о выполнении работ.
  • 2.3. Ответственность сторон по договору о выполнении работ.

Заключение.

Список литературы.

Введение

В настоящий момент договор выполнения работ является одним из самых распространенных из всего многообразия заключаемых договоров. При этом данный вид договора очень детально регулируется законодательством — в общей сложности ему посвящено 67 статей Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор подряда – это соглашение, согласно которому «одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик в свою очередь обязуется принять результат работы и оплатить его» (ч. 1 ст. 702 ГК РФ). Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику. Если иное не предусмотрено в договоре подряда, то работа полностью выполняется подрядчиком – из его материалов, его силами и средствами.

В отличие от других видов возмездных договоров, договор подряда регулирует процесс производительной деятельности, целью которой является создание подрядчиком определенного овеществленного результата, права на который передаются заказчику.

Также договор подряда является двусторонним договором, т.е. права и обязанности по договору возникают у обеих сторон — и у заказчика, и у подрядчика, — по которым стороны несут ответственность согласно действующему законодательству и условиям, определенным конкретным договором.

На практике сложность и запутанность отношений, вытекающая из заключенных договоров подряда, очень часто приводит к возникновению спорных ситуаций, особенно в случаях строительного подряда. Сегодня более трети всех обращений в Арбитражный суд — это урегулирование споров по договорам выполнения работ. Таким образом, тема курсовой работы является актуальной.

Целью курсовой работы является изучение понятия, особенностей, классификации договоров о выполнении работ.

Задачи работы:

  • — определить понятие и сущность договоров о выполнении работ;
  • — изучить существенные условия договора о выполнении работ;
  • — рассмотреть классификацию договоров о выполнении работ;
  • — охарактеризовать договор подряда;
  • — определить договор строительного подряда как специальный вид договоров о выполнении работ;
  • — проанализировать ответственность сторон по договору о выполнении работ.

Объект исследования – договоры о выполнении работ.

Предмет исследования – понятие, особенности, классификация договоров о выполнении работ.

При написании курсовой работы использованы такие методы исследования как анализ и синтез, наблюдение.

Практическая значимость курсовой работы заключается в возможности использования результатов исследования при применении договоров подряда.

Структура курсовой работы представлена введением, двумя главами с шестью параграфами, заключением и списком литературы.

↓ Скачать работу (docx)

Добавить комментарий

Закрыть меню